Реферат: О проведении открытого аукциона в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ:


Главный врач муниципального

лечебно-профилактического учреждения «Красновишерская районная больница»

________________С.В. Попов

«_____»_______________ 2011 год


М. П.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов

муниципального лечебно-профилактического учреждения

«Красновишерская районная больница»



Муниципальный заказчик

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Красновишерская районная больница»


Наименование предмета закупки

Выполнение работ по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов муниципального лечебно-профилактического учреждения «Красновишерская районная больница»


Классификация работ (код по ОКДП)


4520000

Номер (дата) закупки






СОГЛАСОВАНО:

Уполномоченный орган на осуществление

функций по размещению муниципального

заказа


«___»____________2011 год


г. Красновишерск, 2011 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона в электронной форме

на выполнение работ по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов

муниципального лечебно-профилактического учреждения

«Красновишерская районная больница»

^ 1. Сведения о способе размещения заказа

Форма торгов 

Открытый аукцион в электронной форме

Адрес электронной площадки в сети интернет

http://sberbank-ast.ru/

^ 2. Сведения о муниципальном заказчике

Наименование

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Красновишерская районная больница»

Место нахождения

618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Победы, 3

Почтовый адрес

618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Победы, 3

Адрес электронной почты

krvrb@nextmail.ru

Контактный телефон заказчика

(34243) 3 04 03

Контактное лицо заказчика

Красильников Алексей Александрович

^ 3. Сведения об Уполномоченном органе по размещению

Наименование

Сектор по размещению муниципального заказа отдела имущественных и земельных отношений управления по развитию инфраструктуры администрации Красновишерского муниципального района Пермского края

Место нахождения

618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д.6а

Почтовый адрес

618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д.6а

Контактный телефон уполномоченного органа

(34243) 3 03 23

Контактное лицо уполномоченного органа

Попова Алла Владимировна

Адрес электронной почты

uormz@mail.ru

^ 4. Сведения о предмете закупки

Предмет договора

Выполнение работ по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов муниципального лечебно-профилактического учреждения «Красновишерская районная больница»

Классификация работ (код ОКДП)

4520000

Объем выполняемых работ

Согласно локальных смет, дефектных ведомостей, проекту договора являющихся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе в электронной форме.

Место выполнения работ

Пермский край, Красновишерский район, пос. Вишерогорск, ул. Первомайская, 19;

Пермский край, Красновишерский район, пос. Золотанка, ул. Центральная, 18;

Пермский край, Красновишерский район, пос. Волынка, ул. Юбилейная, 8-2;

Пермский край, Красновишерский район, пос. Усть -Язьва, ул. Набережная, 18.

Начальная (максимальная) цена договора

1 488 706, 88 рублей (Один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот шесть рублей 88 копеек)

^ 5. Сведения об условиях проведения открытого аукциона в электронной форме

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«01» июля 2011 г. «10» часов местного времени


Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«05» июля 2011 г.


Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

«08» июля 2011 г.

^ Общие сведения.

Открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

^ I. Сведения о заказчике

Наименование

Муниципальное лечебно - профилактическое учреждение «Красновишерская районная больница»

Место нахождения

618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Победы, 3

Почтовый адрес

618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Победы, 3

Адрес электронной почты

krvrb@nextmail.ru

Контактный телефон

(34243) 3 04 03

Контактное лицо

Красильников Алексей Александрович

^ II. Сведения об уполномоченном органе

Наименование

Сектор по размещению муниципального заказа отдела имущественных и земельных отношений управления по развитию инфраструктуры администрации Красновишерского муниципального района Пермского края

Место нахождения

618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а

Почтовый адрес

618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а

Контактный телефон уполномоченного органа

34243 3 03 23

Контактное лицо уполномоченного органа

Попова Алла Владимировна

Адрес электронной почты

uormz@mail.ru

^ III. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме

Предмет договора

Выполнение работ по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов муниципального лечебно-профилактического учреждения «Красновишерская районная больница»

Классификация работ (код по ОКДП)

4520000

Объем выполняемых работ

Согласно локальных смет, дефектных ведомостей, проекту договора являющихся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе в электронной форме

Место выполнения работ

Пермский край, Красновишерский район, пос. Вишерогорск, ул. Первомайская, 19;

Пермский край, Красновишерский район, пос. Золотанка, ул. Центральная, 18;

Пермский край, Красновишерский район, пос. Волынка, ул. Юбилейная, 8-2;

4. Пермский край, Красновишерский район, пос. Усть -Язьва, ул. Набережная, 18.

Начальная (максимальная) цена договора

1 488 706, 88 рублей (Один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот шесть рублей 88 копеек)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта установлена расчётным путём на основании локальной смет: «Ремонт ФАП п.Усть-Язьва», «Ремонт ФАП п.Волынка», «Ремонт ФАП п.Золотанка», «Ремонт ФАП п.Вишерогорск».

Требования к качеству, техническим характеристикам и безопасности выполняемых работ

^ Подготовка к началу производства работ:

До начала работ по ремонту объекта подрядная организация должна согласовать строительные материалы с заказчиком, а также выполнить подготовительные работы по организации строительного производства, необходимые для обеспечения безопасности проведения ремонта, включая:

- устройство ограждения территории попадающей в зону производства работ (далее по тексту – территории);

- устройство мест складирования материалов и конструкций, оборудование территории устройствами или бункерами для сбора строительного и бытового мусора;

Организовать охрану объекта собственными силами.

Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03.

^ Производство работ:

Подрядчик выполняет объем работ в строгом соответствии с локальными сметными расчетами, дефектными ведомостями и договором.

При производстве работ на объекте необходимо соблюдать требования соответствующих государственных стандартов, строительных норм и правил:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 3.05.01-85 (1988, c изм. 1 2000) «Внутренние санитарно-технические системы»;

- ГОСТ 22689.0-89 (2000) «Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров (взамен СанПиН 5179-90);

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- ВСН 48-96 «Инструкция по монтажу систем внутренней канализации и водостоков из ПВХ труб в жилых и общественных зданиях»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- ГОСТ 19681-94 (2003) «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 23289-94 «Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия»;

- ГОСТ 6266-97 (с попр. 2002) «Листы гипсокартонные. Технические условия»

Производство работ на территории действующего учреждения необходимо осуществлять при выполнении мероприятий согласно СНиП 12-03.

Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль качества работ в соответствии с положениями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Подрядная организация, выполняющая работы должна обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные условиями договора.

При производстве ремонтных работ применять современные строительные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Подрядчик обязан письменно информировать назначенного представителя от Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя строительного контроля, внесенного в журнал производства работ и подписания акта на скрытые работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

Замена материалов и конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке согласовывается с заказчиком. Замена материалов и конструкций будет осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции и т.п.), краткое описание способа и области применения оборудования, материалов, другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Для импортных материалов, оборудование должны быть фирмы изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования, сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение фирмы-производителя безопасность материалов и оборудования). Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора.

В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Руководствоваться законами РФ по охране окружающей среды.

Подрядчик для сбора строительного мусора обязан устроить место складирования и систематически вывозить строительный мусор с прилегающей территории. Выбрасывать мусор на территорию вокруг здания запрещается. Строительный мусор также запрещается сбрасывать с этажей. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья работников, строительная организация должна оповестить об этом всех участников строительства и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается строительной организацией после устранения причин возникновения опасности. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

Исполнитель работ должен обеспечивать доступ на территорию ремонтируемого объекта представителям заказчика, органам государственного контроля (надзора) и местного самоуправления; предоставлять им необходимую документацию.

Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества выполняемых работ

Гарантийный срок качества результатов работ и применяемых материалов составляет 24 месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.

Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

Требования к результатам работ

По завершении работ, предусмотренных договором, подрядчик с участием органов власти и (или) местного самоуправления, уполномоченных этими органами организаций, осуществляют завершающую оценку соответствия законченного ремонтом объекта.

При приёмочном контроле должна быть представлена следующая документация:

сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, применённых при производстве строительно-монтажных работ;

сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты;

акты на скрытые работы;

согласования на замену материалов и конструкций.

По завершении работ подрядчик обязан:

разобрать временное ограждение территории;

вывезти остатки материалов и конструкций, строительные машины и механизмы;

очистить территорию от строительного мусора и вывезти его.

Условия и сроки выполнения работ

Работы должны быть выполнены в течение 75 календарных дней с момента подписания договора.

Подрядчик имеет право сдать работы досрочно.

Подрядчик обязан приступить к работам с момента подписания договора.

Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются в соответствии с Графиком производства работ, который предоставляется Подрядчиком и утверждается Заказчиком при заключении договора.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата осуществляется в соответствии со сметами Подрядчика, которые согласовываются с МУ УКС и утверждаются Заказчиком до момента подписания договора и являются его неотъемлемой частью, составленными с учётом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора¸ предложенной Подрядчиком, на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырёх знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путём умножения стоимости, указанной в сметах Заказчика, являющихся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме на полученный понижающий коэффициент.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней после сдачи объекта Заказчику, на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), комиссионного акта о приемке выполненных работ и предъявления Подрядчиком счетов и счетов-фактур.

Источник финансирования заказа

Средства бюджета Красновишерского муниципального района Пермского края.

Порядок формирования цены договора

В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением работ по договору, в том числе стоимость материалов, расходы на выполнение работ, погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, вывоз строительного мусора, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, иных расходов, связанных с полным исполнением договора.


Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками

Рубль Российской Федерации.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора

Не предусмотрен

^ IV. Требования к участникам размещения заказа:

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на оказание услуг для нужд заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

Рекомендуем участникам размещения заказа при оформлении доверенности указывать конкретные полномочия представителей участников размещения (подача и подписание заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника размещения заказа, и другие правомерные действия доверенного лица, связанные с участием в открытом аукционе в электронной форме).

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:



Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме;



Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;



Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;



Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

V. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1.

Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика.

2.

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные данным разделом части заявок. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

^ VI. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Размер обеспечения заявки

на участие в открытом аукционе в электронной форме

5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 74 435,34 руб.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

^ VII. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«01» июля 2011 г. «12:00» часов местного времени


Дата окончания срока рассмотрения

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«05» июля 2011 г.


Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

«08» июля 2011 г.

^ VIII. Требования к обеспечению исполнения договора

Размер обеспечения исполнения договора

30 % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, что составляет 446 612,06 рублей

В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется.

Обязательства по договору, подлежащие обеспечению

Все обязательства, предусмотренные договором.

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора


Со дня получения от оператора электронной площадки проекта договора до направления оператору электронной площадки проекта договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона

Способ обеспечения договора определяется участником открытого аукциона самостоятельно:

безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией;

договор поручительства;

передача Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита).

Документ об обеспечении исполнения договора направляется оператору электронной площадки в форме электронного документа.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, соответствующий Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств

Получатель: Финансовое управление администрации Красновишерского муниципального района Пермского края

Реквизиты получателя:

ИНН 5941001710 КПП 591901001

Расчетный счет: 40302810849165040314

Кор/счет: 30101810900000000603 Западно-Уральский банк Сбербанка РФ г. Пермь

БИК 045773603

Назначение платежа: л/с 05914370050 Обеспечение исполнения договора на выполнение работ по ремонту фельдшерско – акушерских пунктов муниципального лечебно-профилактического учреждения «Красновишерская районная больница»



Приложение к документации

об открытом аукционе в электронной форме


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Программный комплекс Простор ред.2.3.1

"Утверждаю"

МЛПУ "Красновишерская РБ"

2011г.

Заказчик: МЛПУ "Красновишерская РБ"

Стройка: Ремонт ФАП п.Вишерогорск

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь № 1

работ по объекту: ФАП п.Вишерогорск

при обследовании объекта установили следующие виды и объемы работ, подлежащие выполнению при ремонте.

п/п Н а и м е н о в а н и е р а б о т Единица

№ Единица

измерения Количество Примечание

1 3 4 5 6

1 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или 100 м2 1,030

листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке

2 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из 100 м2 0,946

потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 623): одним

слоем с дверным проемом

3 Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми 100 м2 0,736

листами по деревянному каркасу: с относом 5см, с открытым рустом

4 Установка раковин 10 0,100

комплектов

5 Смена арматуры: смесителей без душевой сетки 100 шт. 0,040

6 Смена санитарных приборов: гибких подводок 100 0,080

приборов

7 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 100 0,050

80кг вне здания приборов

8 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм 100 сгонов 0,100

9 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 100 м 0,050

высокой плотности диаметром: 50 мм

10 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных 100 м 0,120

металл-полимерных труб диаметром: 15 мм

11 Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм 100 м 1,080

12 Затягивание проводов в электротехнический плинтус в зданиях и 100 м 1,080

сооружениях, один провод, сечение, мм2, до: 2х2,5

13 Смена светильников: с люминесцентными лампами 100 шт. 0,080

14 Смена: выключателей 100 шт. 0,090

15 Смена: розеток 100 шт. 0,100

16 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0,320

17 Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых 100 м2 0,220

плит на мастике в один слой площадью: до 20 м2

18 Устройство покрытий из линолеума: на клее Бустилат 100 м2 0,220

19 Устройство плинтусов: деревянных 100 м 0,320

20 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 100 м2 0,736

раза потолков

21 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 100 м2 0,946

раза стен

22 Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным 100 м2 0,348

конструкциям, подготовленным под окраску: потолков

23 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 100 м2 0,946

улучшенная по штукатурке:стен

24 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 100 м2 0,388

улучшенная по штукатурке:потолков

25 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и 100 м2 0,200

расчисткой старой краски до 10%

26 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и 100 м2 0,360

расчисткой старой краски до 10%

27 Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей 100 м2 0,840

28 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 100 м2 0,082

радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз

29 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 100 м2 0,075

плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного

гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону

^ Дефектную ведомость составил: Черных В.Н..


Программный комплекс Простор ред.2.3.1

"Утверждаю"

МЛПУ "Красновишерская РБ"

2011г.

^ Форма 4

Наименование стройки: Ремонт ФАП п.Вишерогорск

з1 Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1

з2 Ремонт ФАП п.Вишерогорск

Всего в текущих ценах с НДС388,095 тыс.руб.

Базисная стоимость:56,674 тыс. руб.

^ Фонд оплаты труда:88,466 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах 2001 года. Нормативная трудоемкость:874 чел.-час

Шифр норматива и Н а и м е н о в а н и е р а б о т и з а т р а т, Цена единицы, руб Затраты

№ позиции технических е д и н и ц а и з м е р е н и я Количе- Общая стоимость, руб труда

п/п частей ство Основная Эксплуатация Зарплата Материалы Всего раб./маш

Основная Эксплуатация Материалы

зарплата машин машинист. чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

п

1 ТЕР 15-01-050-01 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком ^ 1,03 655,46 86,87 1,50 5 291,01 6 034,84 52

или листами из синтетических материалов: по деревянной 675,12 89,48 1,55 5 449,74 6 216 1

обрешетке

100 м2 облицовки

2 ТЕР 10-06-037-03 Доп.4 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ^ 0,946 1 085,28 10,40 - 7 388,81 8 484,49 79

потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 623): 1 026,67 9,84 - 6 989,81 8 026 -

одним слоем с дверным проемом

100 м2 стен за вычетом проемов

3 ТЕР 15-01-047-09 Облицовка потолков гипсокартонными или 0,736 7 660,27 198,25 4,38 6 887,88 14 750,78 436

гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу: с 5 637,96 145,91 3,22 5 069,48 ^ 10 857 2

относом 5см, с открытым рустом

100 м2 поверхности облицовки

4 ТЕР 17-01-005-04 Установка раковин 0,1 122,98 13,06 0,96 1 625,02 1 762,02 1

10 комплектов 12,30 1,31 0,10 162,50 ^ 176 0

5 ТЕРр 65-5-7 Смена арматуры: смесителей без душевой сетки 0,04 2 584,00 6,97 - 11 863,24 14 454,21 8

100 шт. 103,36 0,28 - 474,53 578 0

нк1

нк2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 ТЕРр 65-6-10 Смена санитарных приборов: гибких подводок ^ 0,08 677,01 5,22 0,68 2 818,00 3 500,91 4

100 приборов 54,16 0,42 0,05 225,44 280 0

7 ТЕРр 65-22-5 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов 0,05 4 568,22 134,75 68,40 379,48 5 150,85 19

весом до 80кг вне здания 228,41 6,74 3,42 18,97 258 0

100 приборов

8 ТЕРр 65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм ^ 0,1 388,31 0,54 0,27 868,91 1 258,03 3

100 сгонов 38,83 0,05 0,03 86,89 126 0

9 ТЕР 16-04-001-01 доп.1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 0,05 905,14 10,22 0,31 4 640,10 5 555,77 3

труб высокой плотности диаметром: 50 мм 45,26 0,51 0,02 232,01 278 0

100 м трубопроводов

10 ТЕР 16-03-002-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных ^ 0,12 1 555,68 41,67 1,10 4 927,97 6 526,42 13

металл-полимерных труб диаметром: 15 мм 186,68 5,00 0,13 591,36 783 0

100 м трубопроводов

11 ТЕРм 08-02-396-59-1 Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм 1,08 218,74 17,43 1,93 86,70 324,80 17

100 м 236,24 18,82 2,08 93,64 351 0

т (20)

12 Счет-фактура Кабельканал 54 - - - 4,88 4,88 -

Шт. - - - 263,52 264 -

13 ТЕРм 08-02-422-01 Затягивание проводов в электротехнический плинтус в зданиях ^ 1,08 338,16 2,13 0,18 263,72 604,19 26

и сооружениях, один провод, сечение, мм2, до: 2х2,5 365,21 2,30 0,19 284,82 653 0

100 м одного провода

14 501-0586-070 Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с ^ 0,108 - - - 7 607,16 7 607,16 -

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 - - - 821,57 822 -

1000 м

15 ТЕРр 67-8-2 Смена светильников: с люминесцентными лампами 0,08 2 233,94 2,16 1,09 22 696,00 24 933,19 13

100 шт. 178,72 0,17 0,09 1 815,68 1 995 0

16 ТЕРр 67-9-1 Смена: выключателей 0,09 311,37 - - 850,00 1 161,37 2

100 шт. 28,02 - - 76,50 105 -

17 ТЕРр 67-9-2 Смена: розеток 0,1 311,37 - - 850,00 1 161,37 2

100 шт. 31,14 - - 85,00 116 -

18 ТЕРр 57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых ^ 0,32 41,77 - - - 41,77 1

100 м плинтусов 13,37 - - - 13 -

19 ТЕРр 57-11-3 Устройство оснований под покрытие пола из 0,22 354,80 12,79 1,78 2 221,87 2 591,24 7

древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью: 78,06 2,81 0,39 488,81 570 0

100 м2 основания

нк1

нк2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 ТЕР 11-01-036-01 Устройство покрытий из линолеума: на клее Бустилат ^ 0,22 501,59 48,14 4,79 7 724,85 8 279,37 9

100 м2 покрытия 110,35 10,59 1,05 1 699,47 1 821 0

21 ТЕР 11-01-039-01 Устройство плинтусов: деревянных 0,32 92,95 6,19 - 529,63 628,77 2

100 м плинту