Реферат: Утверждаю» И. О. директора фгу «Санаторий «Вороново» Минэкономразвития России»
«УТВЕРЖДАЮ»
И.О.директора ФГУ «Санаторий «Вороново»
Минэкономразвития России»
________________________К.К.Чудиновских
«13» ноября 2010 г.
Извещение
о проведении открытого аукциона № 04 в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку крана автомобильного для ФГУ «Санаторий «Вороново» Минэкономразвития России».
№
п/п
Описание
Данные
Название аукциона
Поставка крана автомобильного для ФГУ «Санаторий «Вороново» Минэкономразвития России».
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной форме
Государственный заказчик
Федеральное государственное учреждение «Санаторий
«Вороново» Министерства экономического развития Российской Федерации»
Место нахождения
Московская область, Подольский район, с. Вороново
Почтовый адрес
142160, Московская область, Подольский район, с. Вороново
ИНН
5074001505
Телефон
(495) 996-24-14
Факс
(495) 996-24-20
Электронная почта
svoronovo@mail.ru
Контактное лицо
Картавцев Николай Леонидович
Предмет государственного контракта
Поставка крана автомобильного для ФГУ «Санаторий «Вороново» Минэкономразвития России»
Качественные характеристики автокрана указаны в техническом задании и проекте государственного контракта.
Место выполнения работ
142160, Московская область, Подольский район, с. Вороново.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
В соответствии с техническим заданием и условиями проекта государственного контракта
Условия и сроки выполнения работ
1. Условия выполнения работ: в соответствии с условиями проекта государственного контракта. 2. Сроки выполнения работ – до 24 декабря 2010 г.
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
В соответствии с проектом государственного контракта
Начальная (максимальная) цена контракта
4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек
Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
В цену государственного контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для выполнения обязательств по контракту в том числе налоги, включая НДС 18%, пошлины и прочие сборы, которые должны оплачиваться в соответствии с контрактом или на иных основаниях.
Источник финансирования
Федеральный бюджет.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками
Валютой государственного контракта является рубль Российской Федерации.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
5 % начальной максимальной цены контракта, что составляет 210 000 (Двести десять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления
Не установлен.
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться открытый аукцион в электронной форме
www.roseltorg.ru (Единая электронная торговая площадка)
Порядок регистрации участников аукциона на сайте в сети Интернет, указанном в пункте 22 извещения.
В соответствии с Регламентом пользования Единой электронной торговой площадкой (ЕЭТП)
Дата и время начала регистрации участников аукциона на сайте в сети Интернет, указанном в пункте 22 извещения
15 ноября 2010 года,
10 часов 00 минут по Московскому времени
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
06 декабря 2010 года,
10 часов 00 минут по Московскому времени
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с частью 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ
08 декабря 2010 года,
10 часов 00 минут по Московскому времени
27.
Дата начала проведения аукциона
13 декабря 2010 года
28.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект государственного контракта
Не ранее 10 дней с даты размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона
«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора ФГУ «Санаторий «Вороново»
^ Минэкономразвития России»
________________________ К.К.Чудиновских
«13» ноября 2010 г.
Документация
об открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте
Единой электронной торговой площадки www.roseltorg.ru , на право заключения государственного контракта на поставку крана автомобильного для ФГУ «Санаторий «Вороново» Минэкономразвития России».
^ Государственный заказчик: Федеральное государственное учреждение «Санаторий «Вороново» Министерства экономического развития Российской Федерации»
с. Вороново
2010 г.
Содержание:
Приглашение к участию в аукционе
5
1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме
5
2.Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме
6
3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
6
4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
6
5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
7
6. Источник финансирования заказа
7
7. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
7
8. Начальная (максимальная) цена контракта
7
9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и
расчетов с подрядчиками
7
10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта
7
11. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления
7
12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара
7-8
13. Перечень документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) требованиям законодательства Российской Федерации
9
14. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
9
15. Место, условия и сроки выполнения работ
9
16. Форма, сроки и порядок оплаты работ
9
17. Требования к участникам размещения заказа
9-10
18. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона.
10
19. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений
10
20. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
10-12
21. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме
12-13
22. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
13-14
23. Заключение государственного контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме
14-16
24.Информационная карта открытого аукциона в электронной форме
17
25. Проект государственного контракта
18-23
26. Рекомендуемые образцы заполнения 1-й и 2-й частей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
24-25
^ Приглашение к участию в аукционе
Уважаемые господа!
Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронном форме проводимом на сайте Единой электронной торговой площадки www.roseltorg.ru (далее – ЕЭТП www.roseltorg.ru), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
На сайте ЕЭТП www.roseltorg.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.
Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП www.roseltorg.ru без взимания платы.
1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме в соответствии ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению
Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.01.2002г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.
Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей:
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе;
2) сведения о качестве, технические характеристики товара.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).
^ 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может быть менее 0,5 % и не может превышать 5 % начальной максимальной цены контракта.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе указан в Информационной карте аукциона в электронной форме.
Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки перечисляется на счет Оператора ЕЭТП.
^ 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме указаны в Информационной карте аукциона .
4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Дата окончания рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме указана в Информационной карте аукциона.
^ 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Открытый аукцион в электронной форме проводится на ЕЭТП www.roseltorg.ru в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой площадки.
^ 6. Источник финансирования заказа
Финансирование заказа осуществляется из Федерального бюджета.
7. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
В цену государственного контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для выполнения обязательств по контракту в том числе налоги, включая НДС 18%, пошлины и прочие сборы, которые должны оплачиваться в соответствии с контрактом или на иных основаниях.
^ 8. Начальная (максимальная) цена контракта.
Начальная цена контракта указана в Информационной карте аукциона.
9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
Валютой контракта является рубль Российской Федерации.
10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта
Не применяется.
^ 11. Размер обеспечения исполнения государственного
контракта, срок и порядок его предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)
Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать 30 % начальной (максимальной ) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
^ 12. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара указаны в техническом задании и проекте государственного контракта.
^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку крана автомобильного для ФГУ «Санаторий «Вороново» Минэкономразвития России», расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, с. Вороново.
Автомобильный кран, грузоподъемностью 16 т, должен быть смонтирован на полноприводном шасси.
Привод механизма крана должен быть гидравлический от насоса, приводимого в действие двигателем шасси. Гидропривод должен обеспечивать легкость и простоту управления краном, плавность работы механизмов, широкий диапазон рабочих скоростей, совмещение крановых операций.
Стрела автокрана должна быть телескопической трехсекционной. Выдвижение секций должно осуществляться гидроцилиндром и полиспастами. Для увеличения подстрелового пространства необходимо поставить легкий решетчатый удлинитель стрелы.
Автокран должен быть оборудован микропроцессорным ограничителем грузоподъемности с цифровой индикацией информации, который позволяет следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, высотой подъема оголовка стрелы; показывает величину фактического подъема груза на крюке и максимальную грузоподъемность на данном вылете, а также автоматически по заданным координатам ограничивает зону действия крана при работе в стесненных условиях или вблизи линии электропередачи. Установленная в ограничителе телеметрическая память ( «Черный ящик») позволит фиксировать рабочие параметры, а также степень нагрузки крана в течении всего срока службы.
Кран должен быть оборудован спутниковым охранно-поисковым комплексом.
Технические характеристики
Категория транспортного средства
«С»
Грузоподъемность, т
16
Двигатель
дизель
Мощность двигателя, л.с
224,4
Рабочий объем двигателя, см3
10850
Экологический класс
3
Колесная формула
6Х6
Грузовой момент, тм
48
Вылет, м
1.9-17
Высота подъема, м:
с основной стрелой
с гуськом
18,4
25,0
Длина стрелы, м
8-18
Длина гуська, м
7
Скорость подъема(опускания) груза, м/мин.
7,5
Опорный контур,м
5,2 Х 4,0
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м / мин.
15
Скорость посадки, м/мин.
0,2
Частота вращения, мин-1
2,4
Скорость передвижения, км/м
60
Габаритные размеры в транспортном положения, мм:
длина
ширина
высота
10000
2500
3950
Полная масса с основной стрелой,т
18,99
Распределение нагрузки на дорогу, тс
через шины передних колес
через шины колес тележки
5,06
13,93
^ 13. Перечень документов, подтверждающих соответствие товаров
(работ, услуг) требованиям законодательства Российской Федерации
Наличие документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерациии, ГОСТам и техническим характеристикам, указанным в аукционной документации.
^ 14. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества работ
В соответствии с техническим заданием и условиями проекта государственного контракта.
^ 15. Место, условия и сроки выполнения работ
.
Условия поставки товара : в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, техническим заданием и условиями проекта государственного контракта.
Место и сроки выполнения работ указаны в Информационной карте аукциона в электронной форме.
^ 16. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
Оплата выполненных и принятых по Контракту работ осуществляется в соответствии с условиями проекта государственного контракта.
^ 17. Требования к участникам размещения заказа
Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:
1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов - наличие юридических документов, подтверждающих право участника аукциона на осуществление вышеуказанных работ, а именно: наличие выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, действующего свидетельства о допуске к определенным видам работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе деятельности, соответствующих видам работ (услуг) указанным в техническом задании настоящей документации об аукционе, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.
^ 18. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме.
Отказ от проведения аукциона.
Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об аукционе устанавливаются в соответствии с ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.
В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчик, размещает указанные изменения на сайте ЕЭТП www.roseltorg.ru. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте ЕЭТП www.roseltorg.ru внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещают извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЕЭТП www.roseltorg.ru.
19. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений
(ч.ч. 2, 3 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)
Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЕЭТП www.roseltorg.ru без взимания платы.
Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на ЕЭТП www.roseltorg.ru вправе направить на адрес ЕЭТП www.roseltorg.ru , запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЕЭТП www.roseltorg.ru направляет запрос Заказчику.
В течение двух дней со дня поступления от оператора ЕЭТП www.roseltorg.ru указанного запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЕЭТП www.roseltorg.ru при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
^ 20. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)
Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении работ, на выполнение которых размещается заказ.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.
Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:
1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.) или предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.
На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком Оператору электронной торговой площадки.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе
- не подано ни одной заявки на участие в открытом аукционе,
- а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,
- или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.
Протокол размещается заказчиком, на электронной торговой площадке.
В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной торговой площадки направляет заказчику, вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 6 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.
В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г, соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация направляют Оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта.
^ 21. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме
(в соответствии со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)
В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором Единой электронной торговой площадки www.roseltorg.ru .
Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований:
1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;
2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";
3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.
Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором EЭТП на электронной площадке www.roseltorg.ru в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.
В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЕЭТП направляет заказчику, данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с частью 19 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ получили первые